制造合同第1篇工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平下面是小编为大家整理的制造合同汇编6篇,供大家参考。
制造合同 第1篇
工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：
（简称甲方）
劳务分包人：
（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 重型机械股份有限公司 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作内容及承包方式
工程名称：
重型机械股份有限公司800t试验台改造工程 工程地点：
分包范围：
最终图纸范围中所包含的全部内容及预留预埋件、地面恢复、垃圾清运、自行处理。
材料界定：工程实体以内的钢筋、混凝土、预埋件由甲方提供，其余所用辅料、工具由乙方提供。
机械设备及机具：施工现场临水、临电（甲方协调，不再收费），配电箱、现场照明灯具，现场设施符合文明安全施工标准，费用由乙方自行承担；
乙方负责提供生产所必需机械设备并承担所产生的费用。
施工完成后所用辅料、建筑垃圾由乙方负责运出场外，不再另行计费，达到工完料静、场地场清的标准。
2、承包方式：大清包模式，包工不包料，包工程质量、包工期、包安全、包文明施工、包机械、包施工设备、工具、包周转性材料、消耗性材料。
3、施工工期
开工时间：2015年1月24日。竣工时间：
2015年1月31日。共8日历天，开工时间以2015年1月24日开始，甲方不再出具开工通知。
4、质量标准
工程质量：按照国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和《建筑工程施工质量验收统一标准》，达到合格标准。
5、图纸
工程承包人应在劳务分包工作开工1天前，向劳务分包人提供图纸1 套，以及与本合同工作有关的标准图 / 套。
6、项目经理
6.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：
项目负责人 ，职称：
工程师 。
6.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务：
经理 ，职称：
/ 。
7、工程承包人义务
7.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
7.2 负责编制施工管理目标，施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督、检查和验收；
7.3 负责工程测量定位、技术交底，图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
7.4 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
7.5 按时提供图纸，及时交付应供材料保证施工需要；
7.6 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
7.7 负责与发包人协调现场工作关系。
8、劳务分包人义务
8.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格、熟练工人投入工作；
自觉遵守法律法规及有关规章制度；
8.2 劳务分包人根据施工进度计划的要求，保质保量按时完成；
8.3 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
10、安全施工与检查
10.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
10.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
11、 材料管理
11.1 工程所用需要甲方提供的材料必须提前上报材料计划，材料进场后劳务分包人与工程承包人共同负责对进场材料的质量、数量进行交接、检验和验收并签字认可（钢筋必须派专人交接、检验、验收并签字认可），若劳务分包人未按时派人员共同进行验收，表示认可工程承包人签认的材料数量和质量。材料损耗按08定额规定损耗率一半计算，节约情况、超出情况按照我公司《成本控制管理制度》按分配比例给与劳务分包人奖励及处罚处罚并承担超出部分材料费用。
11.2材料进场装卸、二次搬运费用由劳务分包人承担。
12、劳务报酬
本工程为固定价合同，图纸所含施工内容、及地面恢复均为一次性包死，总价为壹万柒仟元整（170000.00元） ，不含水电及税金。
施工内容包含破除地面（运出厂外自行处理）、挖填土方（挖出土方若能作为回填土现场利用，若不能回填乙方自行解决运出厂外）、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板支护、砼浇筑、预埋件制作安装、恢复地面、养护。除钢筋、混凝土、预埋件甲方提供，其余全部由乙方负责。
13、工程款支付
保修金，一年后复验合格无息退还。
注：每次付款时须提供劳务工人工资表及身份证复印件。
14、其他要求
乙方必须按劳动合同或其他约定情形及时向劳动者支付人工工资，并且提供安全有效的保障措施，甲方按合同要求已支付乙方工程款，如出现农民工上访事件按影响严重程度在支付进度款时每次扣罚50000元。
15、争议
工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定 向工程所在地 县人民法院起诉。
16、合同生效
合同订立时间：
年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
工程承包人：（公章）劳务分包人：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开户银行：
帐 号：
帐 号：
邮政编码：
邮政编码：
制造合同 第2篇
采购方（以下简称甲方）：
签约代表：______________
地址：
供货方（以下简称乙方）
签约代表：______________
地址：
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿达成如下协议。
第一条设备的名称、规格、单价、数量等详见明细表，明细表是本合同的一部分。
乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。
第二条技术标准
在符合国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据施工图纸和合同约定(见附件)进行技术验收；
如根据样品进行验收，乙方所供医疗产品应与样品质量一致。甲方验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。
第三条供货时间及地点
交付时间：乙方分两次向甲方交付设备。______年____月____日前，乙方向甲方交付；
______年____月____日前，乙方向甲方交付项设备。
交付地点：
乙方送货并承担运费、保险费、税费等，货物交付甲方后转移所有权。
第四条验收标准及方式
甲、乙双方对设备进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_____内完成设备的安装调试。
第五条货款及支付方式
1．合同总价为人民币：
2．合同签订后三日内，甲方向乙方预付总货款15%计；
首批设备交付甲方后，甲方向乙方支付总货款40%计；
第二批设备交付甲方后，甲方向乙方支付总货款40%计；
3．设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方支付总货款5%计
第六条售后服务及质量保证
1.甲方收到货物后应在三日内验收，乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。
2.乙方提供设备安装所需的拉手、螺栓等专用工具和辅助材料、易耗件，并免费提供以上备用材料_______套。
3.乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在24小时内进行维修；
逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。
4.免费质保期为两年，自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用；
免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取人工费。
5.设备运至甲方工地，乙方应指派技师三人对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。
第七条违约责任
1．甲方逾期支付货款满一个月后，每日按逾期未付金额的千分之一向乙方支付违约金。
2．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则，甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。
3.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。
4.乙方逾期供货超过30日，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。
5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。
第八条不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条争议解决方法
甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；
如协商未果，由甲方住所地人民法院管辖。
第十条合同附件
合同附件是本合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同附件包括：
配置清单、技术标准、设备技术说明
第十一条其它
本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字、盖章之日生效。
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表人：法定代表人：
签约代表签约代表：
______年____月____日______年____月____日
制造合同 第3篇
委托方：______，以下简称甲方
法定代表人或负责人：________
研究开发方：_______，以下简称乙方
法定代表人或负责人：___________。
依据（中华人民共和国合同法）的有关规定，经双方当事人协商一致，签订本合同。
1、项目名称：________。
2、本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势：_______。
3、本研究开发成果应达到的技术水平_________。
4、甲方的主要义务：
（1）向乙方支付约定的项目投资（包括研究开发经费和报告。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的，可以不单列报酬）：
项目投资总额为__________。
其中：设备费：______
材料费：________
能源费：________
试验费：________
试制费：________
安装费：________
调式费：________
文件编制费：______
（2）按照如下方式分期支付上述项目投资：________。
（3）在合同生效后_____日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据：
（4）甲方应向乙方提供如下的协助事项_______。
（5）甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果_____。
5、乙方的主要义务：
（1）认真制定和实施研究开发计划。
本研究开发项目的计划和速度（分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间）如下：__________________。
本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线（包括工艺流程）如下：_______。
（2）合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用，应专款专用，不得挪作他用。
（3）_____年____月____日前在_____地向甲方交付约定的研究开发成果（注：当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果）。
①产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件。
②磁带、磁盘、计算机软件。
③动物、植物新品种、微生物菌种。
④成套技术设施。
（4）提供下列必要的技术指导和技术服务工作_______。
6、甲方的违约责任：
（1）甲方迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额______%的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的，乙方有权解除合同，潇湘热土：腾起职教新星。甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬，支付数额为项目投资总额____%的违约金。
（2）甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延迟、失败的，甲方应当承担责任，但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的，应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为项目投资总额______%的违约金。
（3）甲方逾期二个月不接受工作成果的，乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。
7、乙方的违约责任：
（1）乙方未按计划实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的，甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额______%的违约金。
（2）甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，乙方应当支付数额为项目投资总额_______%的违约金并赔偿损失经甲方催告后，逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的，甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。
（3）研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的，乙方应当返还部分或者全部研究开发经费，支付数额为项目投资总额______%的违约金。
8、研究开发成果的归属和分享：
履行本合同所完成的研究开发成果的专利权归_____方所有。
9、保密条款：
本合同有效期内，双方当事人应对下列技术资料承担保密义务_______本合同期满后___年内，双方当事人应对下列技术资料承担保密义务_________。
10、技术风险的承担：
在履行本合同中，因出现无法克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失由____方负担。
当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时，应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的培训秘籍练就职场精英_珠宝加工在哪学，应就扩大的损失承担责任。
11、验收的标准和方法：___________。
12、合同争议和解决办法如下：___________。
13、有关名词和术语的解释：___________。
本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
甲方：__________________
甲方负责人：___________
签字时间：_____________
签字地点：_____________
乙方：_________________
乙方负责人：___________
签字时间：_____________
签字地点：_____________
制造合同 第4篇
编号：
甲方：东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 乙方：
本协议作为甲方开发新产品时，乙方自愿作为分承包方参与新产品零部件开发时签订的协议，甲乙双方平等自愿共同签订。本协议作为框架协议与定点定价合同共同构成完整法律合同文本。
一、 总则 1、 2、
协议零部件明细：按公司定价定点合同执行。
质量要求与技术标准：按甲乙双方签订的质量保证协议和技术协议
执行。
3、 4、 5、 6、 7、 8、
包装标准：按公司技术部门要求的包装及工位器具执行。
运输方式及费用：由乙方承担。
交货地点：东风科技汽车制动系统公司采购部 结算方式：乙方开具增值税发票后甲方汇兑。
违约责任：按合同第六条
解决合同纠纷的方式：双方协商解决或由十堰仲裁委员会仲裁及法
律诉讼。
9、
本合同仅供甲乙双方开发试制新产品用，不包含公司的现生产及生
产准备产品。但甲乙双方共同开发的新产品定型转入生产准备及生产后，乙方在满足甲方的QCD（质量、价格、交付）的前提下，乙方直接转
为A点供应商，并在同系列产品中享有优先定点权。
二、 技术管理 1、
合同签订后，甲方必须提供给乙方完整有效的全部技术图纸和资料。
当合同终止时，乙方必须将甲方密级技术资料归还。
2、
乙方未经甲方书面许可，不得将产品的任何相关技术资料提供给第
三方。
3、
乙方生产的任何产品，未经甲方书面同意和许可，不得使用东风和
东风科技商标。
三、 质量管理与质量保证 1、
乙方必须按甲方提供的要求和标准开发新产品，确保送达甲方的实
物质量满足甲方的要求。产品送达甲方时由甲方按产品图纸和技术要求及双方签订的质量技术协议验收。
2、
对甲方提出的质量改进要求，乙方必须严格执行。改进完毕后由甲
方进行验证或验收。
3、
甲方有权对乙方零部件生产组织进行全过程质量监控，并协助管理。
乙方必须全面配合。
四、 价格与交付 1、
乙方提供产品的价格可以通过询、报价或比质比价等方式确定。甲
乙双方确定开发的产品价格后，按定价定点合同进行。
2、
试制产品价格（不含税）。
3、模具价格（不含税）：
4、样件及小批量产品交付及管理：按照我公司下达的外协件新品开发计划执行。具体产品交付按我公司下达的采购订单执行。
5、批量产品的价格按由甲、乙双方每年进行的商务谈判来确定。
6、乙方必须按照甲方的定单，按时、按质、按量提供合格产品。
7、乙方的包装、储运手段必须满足甲方的生产、质量和技术方面的标准或要求，并与甲方一起进行持续改进。
五、 结算：甲方按四个月滚动付款的方式，给乙方结算。
六、 保密
甲乙双方应共同对单方或双方的商业秘密保密。一方泄密时，将视同违约处理。
七、 违约责任
1、 乙方自身原因不能按合同要求向甲方提供产品，且严重影响甲方的新产品开发时，甲方有权对乙方进行考核，严重者按法律程序进行起诉。
2、 甲方设计更改，导致乙方模具报废的，由甲、乙双方协商模具费用的解决方案。
3、 因不可抗力因素影响到合同的履行时，经甲乙双方协商可部份或全部免除违约责任。
4、 乙方按甲方要求开发的产品，未经甲方许可，不得提供给甲方以外的任何用户。否则，甲方有权追究乙方的责任。
八、 合同的终止与变更
1、 乙方要求终止合同时，必须在不影响甲方开发进度的情况下提前一个
月以书面形式通知甲方，并且维持甲方三个月供货。否则，因此而造成的一切经济损失全部由乙方承担。
2、 甲方要求终止合同时，必须提前一个月通知乙方，要求乙方提供产品的库存数量，并与乙方协商，对库存数量进行处理。
九、 有效期
本合同自签订之后到新产品开发完成时有效，合格供应商可凭本合同优先参与下一新产品的开发。在执行过程中如遇特殊情况，由甲乙双方协商解决。
十、 附则
1、 本合同条款中的未尽事宜，由双方协商解决。
2、 本合同由甲乙双方法人授权代表签字及盖章后生效。
3、 本合同正本一式肆份，甲方三份，乙方壹份，其余相关文件为副本。
甲方：东风电子科技股份有限公司 乙方：
汽车制动系统公司开户行:中国工行变速箱支行 开户行: 帐号：
帐号：
税号：
税号：
甲方代表：
乙方代表：
（盖章） （盖章）
年 月 日年 月 日
制造合同 第5篇
甲方：
乙方：
经甲乙双方充分协商，就乙方委托甲方制作 事宜达成如下协议：
一、项目名称：
二、制作工艺、数量和其他
三、合同总金额：人民币 （￥ 元）
四、完成时间：年月日前完成制作安装并交乙方进行验收。
五、结算方式：乙方先付甲方订金 元，甲方应开具收据给乙方。而甲方按乙方要求在规定时间内严格按报价工艺完成相关物料的成品制作、安装并交乙方进行验收。在乙方验收合格后，乙方凭甲方开具的收据一次性付清
本合同尾款，共人民币元（￥ ）。
六、双方权利及义务：
1、乙方必须按合同时间付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按应付款的千分之五(5‰)收取违约金，直至所有款项付清为止。
2、乙方提供的样版、设计图等不够清晰，规格不符，甲方已要求更改，但乙方没有更改而按样品做出产品时，一切责任由乙方承担。
3、而甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏，可以更正，且甲方对此类错误不承担任何责任。
4、如甲方不能准时按质按量制作完成，每逾期一日应按合同总金额的百分之三（3％）向乙方支付违约金；
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有权要求甲方重做，并由甲方承担重做费用。
6、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求，乙方有权解除合同，甲方也应将已收款返还给乙方，由此造成的损失由甲方承担。
7、 履行本合同产生的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方同意向提请裁决。
七、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具同等法律效力；
而本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，直至双方权利义务履行完毕后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
甲方经办人：乙方经办人：
年 月 日 年月日
制造合同 第6篇
发包人/买方(全称)：
(以下简称甲方)
承包人/卖方(全称)：
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循自愿、平等和诚实信用的原则，双方就本工程/产品各项事宜协商一致，订立本合同。
1 工程/产品名称
2 合同金额
RMB ￥：
元人民币(大写)：
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 其中：
注：产品详细配置见本合同附件。
3 付款方式
电汇 ; 汇票 ; 银行承兑汇票 。
注：乙方驻外办事处均不设帐户，甲方须将合同款按照本合同约定方式汇入乙方帐户，在任何情况下，甲方都不得将合同款汇入非乙方帐户。
3.1 合同主要设备材料到达甲方并安装调试后，正常运行一个月内支付全部款项。
4 设备材料供应
4.1 乙方根据合同(包括产品配置清单或标书等附件)内容提供设备和材料，保证设备材料的名称、规格、数量、单价、品牌等与合同相符并对其质量负责。
4.2 本合同的设备和材料，如约定由甲方负责采购的，甲方应按照设计和有关标准要求采购，并向乙方提供产品合格证明，对设备材料质量负责。由此引起的工程质量问题由甲方承担责任。
5 设备发运和接收
5.1 发货时间乙方收到本合同
3.1条的`预付款后 日内。
本合同生效后 日内。
5.2 本合同设备由乙方办理发运事宜。运输和保价费用由下方负担。
5.3 发运设备到达安装现场后，甲方应立即以书面形式通知乙方，由乙方派员与甲方共同清点接收，清点无误后，双方在乙方发货单上签字盖章认可。在乙方人员到达前，甲方不得单方开箱，甲方应对到货设备和清点接收后的设备妥善保管，因甲方原因发生设备材料丢失或损坏，甲方负责赔偿，因此延误工期，乙方不负责任。
5.4 发运设备的包装应满足运输要求，在正常运输条件下保证完好到达目的地。设备的外包装应在明显位置标明目的地、收货单位、件数等字样。包装箱内应有装箱清单。
6 质量标准
6.1 工程/产品质量应当达到技术协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因质量达不到标准，乙方承担违约责任。
6.2 双方对工程/产品质量如有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任轻重分别承担。
7 售后服务
7.1 乙方对交付甲方使用的设备在质量保修期内承担保修责任，包括故障处理、硬件维修、软件修改升级等。非设备本身质量问题引起的设备故障或损坏，维修费用由甲方承担。
7.2 工程完工时，乙方现场技术人员负责对甲方操作人员进行系统的业务培训。
8 其他
8.1 不可抗力
8.1.1 双方任何一方因不可抗力(包括但不限于火灾、水灾、地震、台风等)而影响本合同的履行时，应及时通报对方，并采取响应措施减少损失。该方对此种情况下的履行不能，不承担违约责任。
8.2 合同变更
8.2.1 合同生效后甲方需对原合同进行变更，应以书面形式向乙方发出变更通知。双方应就变更部分签定变更协议，甲方承担因变更造成的乙方损失，变更后工期相应顺延。变更协议作为本合同的组成部分。
8.2.2 合同生效后乙方不得对合同进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致的问题，由乙方承担责任，工期不予顺延。
9 合同生效
本合同正本一式 份，具有同等效力，由甲方、乙方分别保存 份。双方签字盖章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
相关热词搜索： 汇编 合同 制造 制造合同汇编6篇 制造合同(汇编6篇) 制造业合同
